Treść dokumentu
Sygn. akt I AGa 294/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2018 r.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Marek Machnij Sędziowie: SA Dorota Gierczak SA Małgorzata Zwierzyńska (spr.) Protokolant: stażysta Maja Tartas po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy (...) przeciwko J.
G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 marca 2018 r. sygn. akt IX GC 309/17 I. oddala apelację; II. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8.100 (osiem tysięcy sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
SSA Małgorzata Zwierzyńska SSA Marek Machnij SSA Dorota Gierczak Sygn. akt I AGa 294/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 marca 2018 r. wydanym w sprawie o sygn.
IX GC 309/17, Sąd Okręgowy w Gdańsku, zasądził od pozwanego J.
G. na rzecz powódki Gminy (...) kwotę 262.900 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 172.080 zł od dnia 28 lipca 2014 roku i kwoty 90.820 zł od dnia 26 marca 2015 roku, w każdym przypadku do dnia zapłaty (punkt pierwszy ), oddalił powództwo w pozostałym zakresie (punkt drugi) zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 22.832,69 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (punkt trzeci).
Sąd Okręgowy ustalił, że dniu 22 lipca 2013 r. powód - Gmina (...), jako zamawiający, zawarła z pozwanym - J.
G., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (...).U.H. (...) J.
G., jako wykonawcą, na podstawie rozstrzygniętego w dniu 15 lipca 2013 r. przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w (...) - etap II", umowę (...).(...) Przedmiotem umowy było wykonanie prac mających na celu termomodernizację zespołu budynków stanowiących obiekt Szkoły Podstawowej w (...).
W skład tego zespołu budynków wchodziły (§ 2): - segment administracyjno-żywieniowy, - sala gimnastyczna, - budynek "15 sal lekcyjnych", - łącznik duży Ł1, - budynek starej szkoły, - łącznik mały Ł2.
W ramach termomodernizacji należało wykonać (§ 2): - roboty budowlane obejmujące wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz przeszkleń z vitrolitu, roboty blacharskie, brukarskie, malarskie i tynkarskie, przy czym roboty dotyczące wymiany stolarki okiennej i drzwiowej należało zakończyć do 20 września 2013 r., - roboty instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania w zakresie wymiany grzejników oraz pionów i poziomów istniejących instalacji centralnego ogrzewania w poszczególnych segmentach obiektu, modernizacji kotłowni opalanej miałem węglowym w zakresie węzła cieplnego pracującego w układzie zamkniętym dla instalacji wewnętrznej oraz wymianę poziomów instalacji ciepłej wody i cyrkulacji z zastosowaniem regulacji termostatycznej na przewodach cyrkulacyjnych, - roboty instalacji elektrycznych i sterujących w zakresie obejmującym sterowanie elementami centralnego ogrzewania oraz sterowania wentylatorami.